房地产交易的核心

2008-3-20 20:24:36

房地产交易的核心是权力的转移,即房屋和土地的占有、使用、分配、收益等权力发生了转移。不论是房地产一级市场交易,还是二级市场交易的核心都是房地产各种权力发生了转移。

(一)商品房预售

商品房预售是指房地产开发企业将正在建设中的商品房预先售给买受人,并由买受人支付定金或者房价款的行为。

商品房预售应当符合下列条件:

1.已交付全部土地使用权出让金,取得土堆使用权证书。

2.持有建设工程规划许可证和施工许可证。

3.按揭提供预售的商品房计算,投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上,并已经确定施工进度和竣工交付日期。

(二)商品房买卖合同

1.商品房买卖合同说明

(1)本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本。签约之前,买受人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地房地产开发主管部门咨询。

(2)本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。

(3)为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款后都有空白行,供双方自行约定或补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订生效后,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。

(4)本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。

(5)对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容,双方应当协商确定。【】中选择内容,以划√方式选定;对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时,应在空格部位打X

(6)在签订合同前,出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件。

(7)本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释。

2.商品房买卖合同文本

商品房买卖合同(合同编号)

合同双方当事人:

出卖人:____________________________

注册地址:__________________________

营业执照注册号:_______________________

企业资质证书号:_______________________

法定代表人:____________联系电话:_______

邮政编码:________________________

委托代理人:_____________地址:_________

邮政编码:_______________联系电话:________

委托代理机构:_________________________

注册地址:_____________________

营业执照注册号:____________________

法定代表人:____________联系电话:_______

邮政编码:_______________________

买受人:________________________

【本人】【法定代表人】姓名:____________国籍____

【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】____________

地址:__________________________

邮政编码:______________联系电话:______

【委托代理人】【】姓名:____________国籍:___

地址:________________________

邮政编码:____________电话:________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:

第一条 项目建设依据

出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为_______________。

该地块土地面积为___________,规划用途为___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。

出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,【现定名】【暂定名】___________。建设工程规划许可证号为___________,施工许可证号为_________。

第二条 商品房销售依据

买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为___________,商品房预售许可证号为___________。

第三条 买受人所购商品房的基本情况

买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:

第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房。

该商品房的用途为___________,属___________结构,层高为___________,建筑层数地上___________层,地下___________层。

该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。

该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共___________平方米,其中,套内建筑面积___________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。

_____________________________。

第四条 计价方式与价款

出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款:

1.按建筑面积计算,该商品房单价为(___________币)每平方米______元,总金额(___________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。

2.按套内建筑面积计算,该商品房单价为(___________币)每平方米__________元,

总金额(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。

3.按套(单元)计算,该商品房总价款为(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整。

4.________________________。

第五条 面积确认及面积差异处理

根据当事人选择的计价方式,本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。

当事人选择按套计价的,不适用本条约定。

合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。

商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第__________种方式进行处理:

1.双方自行约定:

(1)__________________________;

(2)________________________;

(3)_________________________;

(4)__________________________;

2.双方同意按以下原则处理:

(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;

(2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。

买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按__________利率付给利息。

买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

产权登记面积-合同约定面积

面积误差比=─────────────?00%

合同约定面积

因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。

第六条 付款方式及期限

买受人按下列第__________种方式按期付款:

1.一次性付款_________________________;

2.分期付款_________________________;

3.其他方式_____________________;

第七条 买受人逾期付款的违约责任

买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第__________种方式处理:

1.按逾期时间,分别处理(不作累加)

(1)逾期在_____日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金,合同继续履行;

(2)逾期超过_____日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。

本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

2.__________________________;

第八条 交付期限

出卖人应当在_____年_____月_____日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第_____种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:

1.该商品房经验收合格。

2.该商品房经综合验收合格。

3.该商品房经分期综合验收合格。

4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。

5.__________________________;

但如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:

1.遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起_____日内告知买受人的;

2.___________________________;

3.__________________________;

第九条 出卖人逾期交房的违约责任

除本合同第八条规定的特殊情况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,按下列第______种方式处理:

1.按逾期时间,分别处理(不作累加)

(1)逾期不超过_____日,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_____的违约金,合同继续履行;

(2)逾期超过_____日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的_____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之______(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。

2._________________________;

第十条 规划、设计变更的约定

经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人:

(1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;

(2)_________________________;

(3)_________________________;

(4)________________________;

(5)_______________________;

(6)_________________________;

(7)_________________________;

买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。

买受人退房的,出卖人须在买受人提出退房要求之日起_____天内将买受人已付款退还给买受人,并按__________利率付给利息。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议。____________________。

第十一条 交接

商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。

由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:________________。

第十二条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷

因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。________________________。

第十三条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任

出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第______种方式处理:

1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。

2.______________________。

3._________________________。

第十四条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺

出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件:

1.________________________。

2._______________________。

3._______________________。

4.___________________________。

5._________________________。

如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:

1.__________________________;

2.____________________________;

3.__________________________;

第十五条 关于产权登记的约定

出卖人应当在商品房交付使用后______日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第______项处理:

1.买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起______日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的______%赔偿买受人损失。

2.买受人不退房,出卖人按已付房价款的______%向买受人支付违约金。

3.____________________________。

第十六条保修责任

买受人购买的商品房为商品住宅的,《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。

买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。

在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承担责任,但可协助维修,维修费用由购买人承担。___________________________。

第十七条 双方可以就下列事项约定:

1.该商品房所在楼宇的屋面使用权_____________;

2.该商品房所在楼宇的外墙面使用权_____________;

3.该商品房所在楼宇的命名权_________________;

4.该商品房所在小区的命名权________________;

5.__________________________;

6.____________________________;

第十八条

买受人的房屋仅作_____________使用,买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。

出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。_________________________。

第十九条 本合同在履行过程中发生的争议

由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第______种方式解决:

1.提交____________仲裁委员会仲裁。

2.依法向人民法院起诉。

第二十条 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议(附件四)。

第二十一条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

第二十二条 本合同连同附件共______页,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:

出卖人______份,买受人______份,______份,______份。

第二十三条 本合同自双方签订之日起生效。

第二十四条 商品房预售的,自本合同生效之日起30天内,由出卖人向_____________申请登记备案。

出卖人(签章): 买受人(签章):

【法定代表人】: 【法定代表人】:

【委托代理人】: 【委托代理人】:

(签章) (签章)

签于 ______年______月______日

签于 ______年______ 月______日

(商品房买卖合同内容由建设部提供)

附件一:房屋平面图

附件二:公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明

附件三:装饰、设备标准

1.外墙: 2.内墙:3.顶棚: 4.地面: 5.门窗:

6.厨房: 7.卫生间: 8.阳台: 9.电梯10.其他:

附件四:合同补充协议

(三)商业银行个人住房贷款

个人住房贷款(以下简称贷款)是指贷款人向借款人发放的用于购买自用普通住房的贷款。贷款人发放个人住房贷款时,借款人必须提供担保,借款人到期不能偿还贷款本息的,贷款人有权依法处理其抵押物或质物,或由保证人承担偿还本息的连带责任。

个人住房贷款现阶段主要有三种方式:等额本息、等额本金和组合贷款三种。现在一般采用等额本息和等额本金的方式。

(四)个人住房公积金贷款

个人住房公积金贷款是指对交缴住房公积金的个人向房屋开发商购买住房、用于支付购房款,而发放的个人住房贷款。

(五)贷款对象及条件:

贷款对象是具有完全民事行为能力的个人,并同时具备以下条件:

1.按期交缴住房公积金。

2.有稳定的职业和收入,信用良好,有按期偿还贷款本息的能力。

3.与开发商签订了购房合同。

4.已首付30%以上的购房款。

5.以所购房产或贷款人认可的其它房产作为贷款的抵押物;或以国债、工商银行定期存单作 质押。苏州市区(不含园区、吴中区、相城区)的借款人必须由苏州市住房置业担保有限公司为其提供保证担保。

(六)额度和期限: 贷款额度最高为房价的70%。贷款期限最长20年。

(七)贷款利率:1-5年,月利率3.45‰;5-20年,月利率3.825‰;

(八)申请材料:按住房基金管理中心要求提供。

(九)贷款申办程序:

1.借款人签订购房合同并预付30%以上的房款;

2.持借款人及其配偶的公积金卡到住房基金管理中心申请贷款;

3.携住房基金管理中心的贷款审批表,并带齐所有贷款申请材料,到工商银行"个人理财中心"办理贷款手续,签订《个人购房借款合同》;

4.银行将贷款以借款人购房款的名义,直接划入开发商账户中;

5.借款人到银行拿取个人住房贷款进帐单、到开发商处换取房款收据或发票。

(十)贷款归还:

贷款期限为一年以下的(含一年),到期一次还本付息,利随本清。贷款期限一年以上的,从贷款发放的次月起,按月等额偿还借款本息。

按月等额还款时,采用委托代扣、自动转帐方式。借款人将本人在工商银行开立的活期储蓄帐户或牡丹灵通卡帐户作为还款帐户,于每月还款日之前,在该帐户上存足当月应还款金额,通过委托银行代扣方式,自动转帐归还贷款。

借款人可按任意金额提前部分归还贷款,或按当前贷款本金余额全部还清贷款。提前部分归还或提前还清贷款时,银行对提前归还的本金按实际借款时间、原档次的贷款利率结清贷款本息。

四.住宅新概念与创新设计

随着社会的进步,人们对住宅要求的不断提高,房地产产品也大踏步的向前。各种新概念的住宅不断出现,设计的创新,产品的更新,但住宅创新需要建立在产品之上,这样才能体现产品的创新,如果背离了产品价值去创新,就会被市场所抛弃。

(一)以人为本炼就现代人居

1.多层甚至小高层住宅花园化渐成气象,大面积退台设计、入口大堂花园式设计比比皆是,诸多独栋、联排、叠拼住宅的设计手法被更多地运用到多层及小高层的设计中来,“情景花园住宅”渐成新宠,并导致各地项目亦步亦趋。

2.景观环境设计理念日渐深化,使居住体验更接近人文本质。与此相对应,矩阵式的兵营排列、“四菜一汤”的程式化规划等已极为罕见,依山就势、傍河而居等与当地地脉、人脉相融通的设计比比皆是,景观的均好性已得到极大尊重,不少项目还通过出色的规划和景观设计令项目透出弥足珍贵的文化底蕴。

(二)绿色生态、健康住宅

绿色生态住宅在国际上亦被称为绿色住宅、生态住宅、可持续发展住宅等,但无论怎么称呼,其核心都是为人们提供更健康、舒适和经济的居住条件和环境,实施住宅的可持续发展战略。随着我国住宅市场化进程的加快,住宅市场的竞争日趋激烈,开发商和购房者开始关注绿色生态住宅。

这种新的住宅讲究:以人为本,呵护健康舒适;资源的节约与再利用;与周围生态环境相协调与融合。以可持续发展相关的模式:人类的生活模式;现有的生产模式;消费模式为动力。评价这种创新的住宅的指标是:社会效益、环境效益和经济效益。

这种绿色生态住宅同时业是一种可持续发展建筑,基本上围绕三个主题:第一减少对地球资源环境的负荷和影响,第二创造健康舒适生活环境,第三与周围自然环境相和谐。

虽然在当今房地产界人们大谈住宅创新、绿色建筑,然而,目前中国对绿色建筑的规划,还存在一定的误区和不合理运用。

(三)高科技型住宅

科技型住宅的本质其实就是要应用高科技进行细节处理,以提高人们住宅生活的舒适度。运用各种科技手段建造高技术集成型住宅来塑造高品质的生活。这种产品体现人性的关怀,遵循的是以人为本的设计理念,决不是一味的追求高技术含量,通过运用高技术达到节约、环保、生态等等功能。

  相关信息
  ·土地权属登记 [2008-3-20]   ·建筑结构基础知识 [2008-3-20]
  ·建筑材料基础知识 [2008-3-20]   ·建筑识图基础知识 [2008-3-20]
  ·房地产基础知识:广告策划 [2008-3-20]   ·房地产广告策划 [2008-3-20]
  ·房地产广告类型和策划原则 [2008-3-20]   ·房地产广告策划内容 [2008-3-20]
  ·房地产基础知识100问 [2008-3-20]   ·转让预售房地产项目的,受... [2008-3-20]
  ·转让预售房地产项目的,受... [2008-3-20]   ·在什么情况下,房地产开发... [2008-3-20]
  ·对已预售的房地产,发展商... [2008-3-20]   ·对房地产广告中的各种排名... [2008-3-20]
  ·对房地产广告中所承诺的内... [2008-3-20]   ·发展商发布虚假房地产广告... [2008-3-20]
  ·在刊登房地产广告时,对广... [2008-3-20]   ·对未取得《商品房预售许可... [2008-3-20]
  ·在房地产广告中,不得包含... [2008-3-20]   ·房地产销售广告应当包括哪... [2008-3-20]